买卖合同模板精选6篇

我们在写合同之前一定要考虑到双方的切实利益，大家想要写好一份合同就必须认真分析双方的权益，下面是久久美篇网小编为您分享的买卖合同模板精选6篇，感谢您的参阅。

买卖合同模板精选6篇

买卖合同模板篇1

合同双方当事人：

出售方（甲方）：

注册地址：

营业执照注册号：

法定代表人：联系电话：

认购方（乙方）：身份证号码（或营业执照号）：地址：电话：

甲、乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则，就乙方受让甲方铺位产权有关事宜，经友好协商，达成如下协议以便共同遵守：

1. 转让铺位基本情况

1.1. 地址：位于聚福现代商业中心（项目推广名）

?区】【层】【号】铺位（以下称“该铺位”，

1.2. 该铺位建筑面积共平方米，（其中套内建筑面积平方米，分摊建筑面积平方米，层高米。（以上面积均以《房地产权证》登记的面积为准）；

1.3. 聚福现代商业中心（项目推广名）甲方已于年月日申请产权登记，并领取了《房地产权证》，证号为。乙方所购买的商铺可办理分证登记手续；

1.4. 乙方对甲方拟转让的商铺的现状已充分了解，并愿意购买该商铺。

2. 购买价款及付款方式

2.1. 双方约定该铺位之计价面积以建筑面积为标准，该铺位之转让单价为每平方米人民币元（￥元）；总价为人民币仟佰拾万仟佰拾元整（￥元）。

2.2. 付款方式（在以下方式中以“√”选择其中一种）： □ 一次性付款乙方须于年月日前将房款一次性支付完毕； □ 免息分期付款

（1）首期转让款：转让价 50 %，即￥元，乙方须于年月日前支付；

（2）二期转让款：转让价 50 %，即￥元，二期转让款必须在首期转让款支付后15日内一次性支付。

甲方销售商铺收款银行帐户如下：

户名：

开户行：

帐号：

3. 交铺时间

3.1. 乙方将所有房款付清给甲方之日视为该商铺交付之日；

3.2. 自该商铺交付之日起30天后起计，甲方应按《委托经营管理协议》的约定向乙方支付租金收益；

3.3. 该商铺的风险责任自交付之日起转移给乙方。

4. 登记过户手续办理

4.1. 本合同签订之日起九个月内，甲、乙双方应携带有关资料到东莞市房产管理局办理过户分证手续。

4.2. 自办理过户分证手续之日起180天内，甲方应将办理过户后的《房地产权证》交付给乙方。

5. 面积确认及面积差异处理

5.1. 根据买卖双方选择的计价方式，本条规定以建筑面积为依据进行面积确认及面积差异处理；

5.2. 合同约定计价面积与实测计价面积有差异的，以实测计价面积为准，并按照合同第1.2条及第2.1条约定据实计价结算。

6. 铺位管理及委托经营

6.1. 甲方负责该铺位之统一规划，树立市场形象，提供商业信息咨询及承担铺位的物业管理职能；

6.2. 该铺位转让时，乙方需按《委托经营管理协议》的约定将该铺位委托给甲方或甲方指定的公司实行统一管理，统一招租，整体规划经营。

7. 税务承担

经双方协商同意按第种方法处理：

7.1. 办理上述房地产过户所需缴纳的税、费，由甲、乙双方按规定各自负责。

8. 双方权利义务

8.1. 甲方权利义务

8.1.1. 有权按时足额收取转让价款；

8.1.2. 应当按时将符合约定之该铺位交付给乙方；

8.1.3. 对该项目提供有偿的物业管理服务。

8.2. 乙方权利义务

8.2.1. 有权按时接收该铺位；

8.2.2. 应当按时足额支付该铺位之转让价款；

8.2.3. 委托期满后，如乙方需要改变商铺的经营范围，需经聚福现代商业中心的全体业主半数以上同意；如乙方不同意甲方之统一经营管理，甲方在同等条件下有权优先购买该铺位。

8.2.4. 向甲方交付相关的物业管理费用。

9. 合同的变更和解除

发生下列情况之一时，可变更或解除合同，但双方必须就此签署书面变更或解除合同：

9.1. 由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本合同无法履行；

9.2. 由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使合同履行成为不必要；

9.3. 情况发生变化，经双方协商同意变更或解除合同。

10. 回购条款

10.1. 乙方在本合同签署并支付清转让价款十二个月后，三十六个月内可要求甲方以本合同价款回购，而甲方不得推诿，但由此产生的所有相关税、费概由乙方承担。

11. 违约责任

11.1. 甲方应在悔约之日起七天内将所收定金及购房款退还给乙方，另按房款的30%赔偿给乙方；

11.2. 甲方逾期办证时，每逾期一日，按乙方已付款的日万分之三计付滞纳金给乙方；逾期超过180日时，乙方有权解除本合同，解除本合同时，甲方除应付滞纳金外，还应按乙方已付款的30%支付赔偿金给乙方；

11.3. 乙方决定中途不买时，作乙方悔约处理，本合同即告解除，乙方所交定金及房款，甲方不予退回；

11.4. 乙方逾期支付购房款时，每逾期一日，乙方按应付未付款的日万分之三支付滞纳金给甲方；逾期超过180日，甲方有权解除本合同，解除本合同时，乙方除应付滞纳金外，还应按房款的30%支付赔偿金给甲方。违约金可由甲方在乙方已付房款中扣除。

12. 不可抗力

12.1. 双方对不可抗力且自身无过失造成延误或不能履行合同义务均不负责任。

13. 法律适用及管辖

13.1. 本合同之签署及履行，均适用中华人民共和国之法律（包括法规，司法解释等广义上之法律）。

14. 争议的解决

14.1. 本合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决； 14.2. 如果协商不成，任何一方均向东莞市的人民法院起诉。

15. 通知

15.1. 本合同项下之一切通知、请求、要求或其他函件均应采取书面形式，上述通知，请求或其他函件在发出方按本合同所列之联系资料发出挂信后生效；

15.2. 任何一方均可改变其地址或电话，传真号码，但须按本合同允许之方式告知对方更改情况。

16. 其他

16.1. 本合同未尽事宜，由双方另行协商签署补充协议进行约定，补充协议为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；

16.2. 本合同一式四份，甲方执两份，见证单位、乙方各执一份，均具同等法律效力；

16.3. 本合同由双方共同签署并经见证后生效；

16.4. 以下附件作为合同的一部份，与本合同同时生效。附件一：甲方《营业执照》复印件；

甲方：（盖章）

法定代表人：

鉴约日期：年月日

签约地点：

乙方（签名/盖章）：身份证号码（或营业执照号）：签约日期：年月日

签约地点：

买卖合同模板篇2

甲方(出卖方):

乙方(购买方):

经甲乙双方自愿协商达成如下买卖协议:

一、买卖标的物及价款。

甲方愿将其位于平旺乡马营新村十里河林场以东水渠两旁所有柳树及马营新村十里河大桥低以南水渠两旁所有柳树共计40棵出售给乙方，总价款为3万元。

二、甲方的权利与义务。

1、甲方按照约定收取乙方购买柳树押金5000元人民币及货款。

2、甲方承诺有出售上述柳树的绝对的、合法的、完全的处分权，保证无任何权属争议和经济纠纷，否则，甲方愿意承担因此给乙方造成的一切经济损失。

3、为乙方提供采挖树木的便利条件，负责处理采挖、运输树木过程中的一切纠纷及各部门、村委、人员阻碍、干涉、刁难等不利于采挖、运输、买卖的一切行为。否则，甲方愿意承担因此给乙方所造成的人工费、机械租凭费等一切经济损失。保证乙方的工作顺利进行。

甲方收款应当向乙方提供相应的合法字据，否则，乙方有权拒绝付款。

三、乙方的权利与义务。

乙方自行采挖树木，所挖产品均归乙方所有。采挖开始时，付给甲方押金5000元，采挖过程中每运走3、5棵柳树付给甲方相近的款项3000元，收尾时与押金一并结算.

合同文本：本合同一式二份，双方各执一份。

合同效力：本合同经买卖双方签字按手印后生效。

甲方(签字)： (手印) 联系方式：

乙方(签字)：(手印) 联系方式：

年月日

买卖合同模板篇3

(一)出卖方应严格遵守法律法规，严守合同承诺。首先，出卖方应遵守国家工程质量的有关规定，保证售房质量，配套设施要齐全，房屋实际面积与合同约定的面积一致。其次，销售行为要规范，销售广告和宣传材料不得夸大其辞。最后，要确保房屋按期交付，如期办理房屋所有权证。

(二)买受方应正确理解销售广告与合同之间的区别。开发商的宣传广告普遍存在夸大其辞的情况，但广告不具有合同的效力，对开发商也是没

有任何约束力的。而 90% 的购房者首先是从广告中了解到房屋的大致情况，没有或是无法实地考察辨别真伪。因此，购房者在购房时不应把宣传广告与商品房合同划等号，必要时，可以在签订购房合同时，要求开发商将广告中的承诺写入合同，或作为合同的附件。

(三)买受方应对房地产开发企业进行必要的`资格审查。房地产开发企业在预售商品房时应当持有“一照”、“五证”。“一照”即《企业法人营业执照》，首先要清楚房地产开发商是否具有开发建设销售商品房的法定资质。“五证”即《国有土地使用权证》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》和《商品房预售许可证》，这些是购房人能否取得产权凭证的关键。消费者如购买现房，还应当了解该房屋是否已经验收合格，向开发商了解相关的验收合格的证明，即《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

(四)买受方签订合同时条款要约定得明确、具体、细致、规范。房屋买卖合同标的，较之于一般标的物的买卖更复杂，购房者对以下条款要特别明确约定：

(1)面积的确认及面积差异的处理；

(2)规划设计变更的处理；

(3)基础设施和公共配套建筑正常运行等；

(4)对基础设施和公共配套建筑正常运行的具体日期；

(5)交付房屋及办理产权证的时间及处理方式；

(6)适用解除合同的条件和行使解除权的时限、方式等。

买卖合同模板篇4

需方：(以下简称甲方)

供方：(以下简称乙方)

经供需双方平等协商，就需方购买预拌混凝土事宜，签订本合同，以便共同遵守。

一、预拌混凝土供应工程概况：

工程名称：工程地址：建设单位：施工单位：建筑面积：结构类型：

二、需方购买供方预拌混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价等：

备注：

1、表内价格不含运费、泵送费

2、运输费20元/立方(含10km)，每增加1km增加运输费1.00元/立方 3、砼泵送费20元/立方，泵送高度≥40m，每立方米增加3.00元;≥80m每立方米增加6.00元

4、加防冻型加20元/立方米。抗渗p6加30元/立方米，抗渗p8加50元/立方米，抗折加60元/立方米。细石加10元/立方米。

三、计量方法：

以交货运输单签字为准，需方可以派人随机抽车过磅验证。

四、付款方式：

五、技术要求：

1、供方应按本合同第二条约定的标准要求供货，如果需方需要超出国家标准的特殊要求，供需双方应当另行协商，重新签订合同，没有另行协商的，按照本合同约定的标准供货。

2、商品混凝土的现场质量验收，应当在供需双方和监理的见证下进行取样，制作试块，需方要按规范、操作规程规定的程序、时间拆模、养护，其商品混凝土的质量以具有资质的检测机构，以标养试块检测的结果为准。

3、需方未按照规范要求送检制作的试块，而得出与供方不利的结论，没有法律效力，供方不予承认。

4、需方应按规范要求对商品混凝土(包括试块)进行规范施工和保养，因需方没有按照施工规范施工或者没有按照规范要求进行保养而导致的工程质量问题，由需方承担责任。

六、验收标准、方法及提出异议期限

1、预拌混凝土的验收标准，按gb14902—20__《预拌混凝土》、gb107—87 《混凝土强度检验评定标准》。

2、在混凝土供应中，供方应出具送料单(一车一单)，标明工程名称、混凝土强度等级、数量、发车时间等、由混凝土搅拌车携带，进入需方工地由需方指定人员签收，需方工地指定收货人员为：。如果需方工地收货人员发生变动，需方应书面通知供方。

3、预拌混凝土浇筑后，如发现质量问题，应在三天内书面通知供方，及时协商分析解决。七、违约责任

1、合同生效后，供需双方应当诚信履行，不得无故解除。在合同有效期内，供需双方在没有协商一致的情况下，单方解除合同者，应当按照合同总价的30%向对方承担毁约责任。

2、如果需方不能按本协议第四条约定的付款方式支付货款，拖欠10日以内，供方有权暂停供货，拖欠20日内，供方有权解除合同，并按照拖欠工程款总额的5‰/日向供方收取违约金。八、其他约定

1、需方在浇筑混凝土的前三天，应以书面形式向供方通报供料计划，以便供方合理安排生产，确保预拌混凝土的按时供应、

2、需方应做好浇筑混凝土前的一切组织准备工作，以及供料期间的现场指挥。因需方原因造成不能及时供货，一切责任由需方负责。

3、需方在预拌混凝土浇筑接近结束前，应提前30分钟书面明确通知供方尚需浇筑的混凝土量，以便供方合理安排。

4、供方应按需方提出的供货要求，并根据国家预拌混凝土标准和有关规定，组织生产供应预拌混凝土，做到保质保量，并向需方提供所有相关的预拌混凝土资料。

5、如因供方混凝土质量原因造成的退货由供方负责;供方根据需方指令，送到

施工现场的混凝土若因需方施工等原因造成的退货，由需方负责。

6、供方在组织生产供应预拌混凝土过程中，如遇到特殊原因而不能继续正常供货时，供方应当提前通知需方，以便需方重新安排。

7、砼泵安装及相关配件的砼泵管连接，固定与拆装，清洗等由供需双方负责，供方派人指导，需方派人配合。供方设备进入需方场地后，由需方负责看护，需方应保证供方设备安全无损。造成损失或损坏，由需方负责。

九、本合同自供需双方签字，盖章后生效，未尽事宜，供需双方共同协商解决。

十、本合同一式两份，双方各持一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

买卖合同模板篇5

甲方：（供货方）

乙方：（购货方）

乙方因建筑需要，遂向甲方购买原木建筑模板等专用材料，根据国家《合同法》第131条、135条、141条、115条等《买卖合同》法律条款，本着友好合作互惠互利精神，遵守诚实守信原则，现经充分协商，一致同意签订本合同，双方务必守信。履行地__________________地方法院。

二、以上价格不包含运费，可由甲方代运到乙方工地，甲方交货的数量及质量由乙方单位验收，货到乙方工地在甲方送货单上签字为准。

三、乙方需购的材料由甲方负责，乙方必须提前5天告知甲方，随时送货，特殊规格木材，乙方必须提前6天告知甲方。

四、付款方式：甲方交货给乙方后，乙方必须按下列分期支付总货款比例给甲方：________________________________________________________________________________________________________________________________________________日以前全部付清，____月____日以后所发货款每月月底付清当月全部货款，如乙方没有按时支付货款，甲方有权单方面终止协议，并要求乙方按照货款总额按日0。3%支付违约金并在七日内付清全部货款。

五、如有纠纷在合同履行地法院解决，所发货款按实际发生量结算。六、此合同货款必须汇到甲方单位账户，单位户名：_______________

七、在未付清甲方货款并没有征得甲方同意的情况下乙方不得向其他厂家购买同类产品，否则视为乙方违约，乙方必须在七天内支付全部货款。

八、模版按使用说明使用，周转4次，质量按国家标准，起层、脱胶率3%，如超出3%，货到

工地后，30日内免费更换，过期不负责。如乙方人为损坏，甲方概不负责。未尽事宜双方另行商议。

九、乙方指定收料员名单：________________电话：__________________________

十、合同签约地点：_________________________________________________。

十一、本合同双方签字盖章即生法律效益，一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方单位签字盖章：乙方单位签字盖章：

经手人：经手人：联系电话：联系电话：

年月日

买卖合同模板篇6

出卖人：______________以下简称甲方